اعمال ماده 47 شرایط عمومی پیمان مبنی بر ضبط 5درصد ضمانتن

اعمال ماده 47 شرایط عمومی پیمان مبنی بر ضبط 5درصد ضمانتنامه حسن انجام کار و10درصد کسور وجه الضمان درصورتی ازناحیه کارفرماممکن است که کارفرما،پیمان رابه یکی ازعلل مصرح در ماده 46 شرایط عمومی پیمان فسخ کند

3,282 مشاهده
زمان مطالعه : 0:15
آراء و نظریات

کلاسه پرونده : 25/4760
شماره دادنامه : 558/23
تاریخ رسیدگی : 16/10/69
موضوع رسیدگی : نظریه مورخ 12/12/68شعبه سوم دادگاه حقوقی یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 9/3/60شرکت آب مشروب ... دادخواستی به طرفیت آقای (ح ) به خواسته مطالبه ... /700/13 ریال به شعبه سوم دادگاه شهرستان ... تقدیم و توضیح داده است. شرکت آب مشروب ... اجرای طرح منبع پنجهزار مترمکعبی شهرستان ... را درتاریخ 7/8/57 از طریق مناقصه به پیمان گذاشته و طبق صورتجلسات شماره ... 0 شرکت ... با کمترین قیمت برنده مناقصه شده و طبق پیمان شماره ... اجرای طرح به بامضاء رسیده در تاریخ ... زمین تحویل گردیده پیمانکار توانسته اولین صورت وضعیت را در تاریخ 20/5/58 تحویل دهد این شرکت ناگزیر در تاریخ 17/7/58 در مقابل تاخیر بیش ازحد تصمیم فسخ قرارداد را گرفته و حسب درخواست شهرداری ... مقرر شد مهلت دیگری به پیمانکار داده شود تا ببلکه باپرداخت صورت وضعیت دوم مشکل مالی پیمانکار حل و کار راه اندازی شود ولی بازهم متاسفانه در مقابل این همه همکاری حاضر به اتمام پیمان نگردید و خساراتی به دولت وارد گردید و بتون منبع از چند جاترک برداشته است ، تقاضای صدور حکم بر طبق خواسته شده است.
دادگاه شهرستان ... قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه شهرستان ... به استناد ماده 23 قانون آئین دادرسی مدنی صادر نموده دادگاه ... نیز به استناد مواد 21 و22 قانون آئین دادرسی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه شهرستان ... صادر می نماید. با حدوث اختلاف در شعبه اول دادگاه استان ... حل اختلاف شده و به صلاحیت دادگاه شهرستان ... اظهارنظر می شود.پرونده برای رسیدگی درشعبه سوم دادگاه شهرستان ... مطرح و مورد رسیدگی واقع می شود. دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و مطالبه پرونده راجع به قرارداد و استماع اظهارات طرفین قراراجرای معاینه محل با جلب نظر کارشناس صادر و اجرای قرار به عهده دادگاه شهرستان ... اعاده می شود. دادگاه طرفین را جهت رسیدگی دعوت و کار شناس را نیز برا یاخذ توضیح دعوت نموده سپس پرونده برای اخذ توضیح از کارشناس به دادگا ... ارسال گردیده پس از کسب نظر مجدد کارشناس پرونده به دادگاه ... اعاده شده و پس از انحلال دادگاه شهرستان پرونده جهت ریدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی ... ارجاع شده دادگاه در تاریخ 8/3/63 ختم رسیدگی را اعلام ]کرده [ ادعای خواهان را در مورد فسخ قرارداد به لحاظ عدم توانایی فنی خوانده با توجه به نظریه کاشناس موجه تشخیص داده حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ... ریال در حق خواهان صادر نموده است. از این حکم شرکت آب مشروب ... فرجامخواهی کرده و به لحاظ عدم تعیین نشانی فرجامخوانده قرار رد دادخواست فرجامی صادر شده براثر شکایت ذینفع قار مزبور از طرف شعبه 23 دیوان عالی کشور فسخ شده است. پس از انجام مبادله لوایح و طرح پرونده در شعبه هیئت شعبه بشرح رای شماره ... در مورد فرجامخواهی شرکت آب مشروب ... از قسمتی از دادنامه که به رد دعوی مازاد بر ... ریال صادر گردیده اعتراض را موجه ندانسته و رای فرجامخواسته را ابرام کرده است در مورد محکومیت خوانده که مودر فرجامخواهی تبعی واقع شده با ایراد نقائصی حکم فرجامخواسته را در مورد محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ... نقض و رسیدگی را به دادگاه حقوقی یک ... محول کرده است. رسیدگی به شعبه سوم دادگاه حقوقی یک ... ارجاع شده است. دادگاه مرجوع الیه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و استماع اظهارات آقای (چ ) وکیل خواهان و اخذ توضیح از ایشان به شرح صورتجلسه مورخ ... وملاحظه لایحه واصله از طرف وکیل مزبور و استعلام دادگاه از اداره آب مشروب ... در زمینه 5درصد ضمانتنامه موضوع ماده 34 و ده درصد کسور وجه الضمان موضوع ماده 35 پیمان مبنی بر اینکه از ناحیه کارفرما وصول شده است یا خیر و نیز کل مبلغ دریافتی را اعلام نمایند. مراتب مزبور از ذیحسابی طرحهای عمرانی ... نیز استعلام و پس از کسب نظر آقا یمشاور ختم رسیدگی را اعلام و چنین اظهارنظر شده است : دعوی شرکت آب مشروب ... با وکالت بعدی آقای (چ ) به طرفیت شرکت ساختمانی ... مبنی بر مطالبه مبلغ ... ریال از بابت قرارداد مورخ ... احداث منبع آب ... توجها" به رای دیوان عالی کشور و نحوه طرح و اقامه دعوی و فسخ پیمان در تاریخ ... و اعمال ماده 47 شرایط عمومی پمیان مبنی بر ضبط 5% ضمانتنامه حسن انجام کار و10% کسور وجه الضمان و ابطال ضمانتنامه مزبور غیر ثابت تشخیص و به لحاظ فقد ادله اثباتی نظر به صدور حکم به رد دعوی مطروحه دارد. پس از ابلاغ نظریه و وصول اعتراض پرونده رابه دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رای می دهد:
اعتراض خاصی که در این مرحله مورد توجه قرارگیرد نسبت به نظریه دادگاه معمول نشده است. با لحاظ اوراق و محتویات پرونده امر و رسیدگیهای انجام شده از طرف دادگاه نظریه دادگاه صحیح و بلااشکال تشخیص و تایید می گردد. پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه اعاده می شود.)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
105